договор подряда
ВОПРОС : задаёт Евгения Викторовна Петрова
Подрядчик выполнил работы Заказчику. Подрядчик просрочил выполнение работ на 1 месяц в виду того, что Заказчик вовремя не предоставил техническую документацию, необходимую для четкого выполнения работ Подрядчиком. По завершению работ все акты выполненных работ стороны подписали, Заказчик работы оплатил. Стороны подписали акт о том, что претензий к друг другу по этому договору подряда не имеют.
После этого Заказчик обратился с иском в суд о взыскании пени с Подрядчика за просрочку выполнения работ.
Правомерны ли требования Заказчика в данной ситуации?
ОТВЕТ : даёт ''Премьер'' АО
Здравствуйте Евгений Викторович.
В соответствии со ст. 719 Гражданского кодекса Подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, в частности непредоставление материала, оборудования, технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи, препятствует исполнению договора подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок. Если иное не предусмотрено договором подряда, подрядчик при наличии обстоятельств, указанных выше, вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.
Для более подробного ответа на ваш вопрос необходимо ознакомиться с договором подряда.
ВОПРОСЫ ПО ТЕМЕ: ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ
Заявление в таможню о нарушении права на товарный знак
Вексель
Арест на имущество
Простой вексель
Индоссамент
Форма расписки
Что делать неудачным вкладчикам
Текст расписки
Гражданство РФ
Наезд на пешехода
Скачать форму расписки
Как составить расписку?
Явка в военкомат по повесткам
Взыскание по исполнительному листу
Наезд на пешехода на переходе
Взыскание долга по расписке
Виновник ДТП не идёт в свою страховую компанию
Возврат по долговой расписке
Получение гражданства РФ
Расписка под залог денежных средств
Правильное оформление доверенности
Оценка, лист оценки
Форма расписки
Вексель
Типовая форма задаточной расписки
Гражданство РФ
Сбили пешехода, но много вопросов!
Расписка
Пенсия по потере кормильца
Исполнительный лист
Российское гражданство
Моральный ущерб, потеря товарного вида
Расписка в отклонении претензий
Оформление магазина
Возмещение потери товарного вида автомобиля
О гражданстве РФ
Наезд на пешехода на ''зебре'' с нанесением увечья
Обман с кредитом
Наезд на пешехода
Арест на имущество
Заверять ли расписку
Что такое индоссамент?
Срок доверенности
возмещение ущерба пассажиром при ДТП
Гражданство РФ
лишение родительских прав
Законность вычитания по исполнительному листу
договор дарения
Заработная плата
расписка
договор подряда
Классификация основных фондов
Оформление доверенности
Спор в суде
Определение подсудности
Открытие интернет магазина
ответственность по договору
гражданство
Гражданский брак
исполнительный лист
Договор дарения
Как пользоваться своим валютным счётом в Лондоне, находясь в Москве?
расписка
Возврат суммы отданой по расписке
расписка
Пенсия по потере кормильца
петедоверение прав по долговым распискам
Дарение автомобиля
Наезд на пешехода
Что делать с домом
Мобильная коллизия
родительские права
Долговая расписка
Завещание на квартиру
Жилищный сертификат
расписка
расписка
Гражданство РФ
приобретение гражданства РФ
регистрация бренда
Наезд на пешехода
Обязательства по долговой расписке
Действия судебного пристава после получения им исполнительного листа
Юридический срок действия расписки
Алкоголь через интернет магазин
генеральный директор в муниципальном учреждении
автоавария
Регистрация по месту жительства
получение гражданства РФ
расписка
предъявление требования по расписке
Расписка
восстановление свидетельства о рождении
расписка
Наезд на пешехода
ДТП
Деньги за ДТП
Дебиторская задолженность
Поручительство
Вексель
Сбили пешехода в нетрезвом состояние.
дарение
Университет отказывает выдать аттестат
Повестка
пенсия
Гражданство РФ
Запись в трудовую книжку
Ответственность
Сроки возмещения ущерба при ДТП по суду
паспорт рф
Залив квартиры
Ущерб при ДТП
наследование
доверенность
Продажа дома
Возврат долга
расписка
Адрес местонахождения общественной организации
расписка
Получение гражданства РФ
ДТП с участием пешехода
Долговая расписка
Госслужащий
Все выплаты связанные с беременностью и рождением ребенка
Получение РВП
Расписка
Привлеч виновного в ДТП к уголовной ответственности
ответственность по иску
Гражданство!
Наследование прав на Патенты на изобретения
Договор дарения денег
Усыновление
гражданство РФ
пенсия по потере кормильца
оплата деткого садика
Долговая расписка
ДТП. Наезд на пешехода.
Наезд на пешехода
пособие по потере кормильца
Как происходит процесс судмедэкспертизы
ВУЗ не выдает диплом о высшем образовании
гражданство РФ
гражданство россии
наезд на пешехода
Неправильно составленный рабочий проект
долговая расписка
Не родной отец подал в суд на взыскание с меня алиментов
Долговые обязательства супругов по расписке
пенсия
пенсия по потере кормильца
Банкротство это форс-мажор?
Подсудность арбитражного дела
Арбитражный спор
Ненадлежащий ответчик
Подсудность
Как определить стоимость юридических услуг
ТЕМЫ ON-LINE КОНСУЛЬТАЦИЙ
Регистрация юридических лиц
Реорганизация юридических лиц
Лицензирование
Страхование
Брачно-семейные вопросы
^ Раздел имущества супругов
^ Выплата алиментов
Недвижимость
Жилищные вопросы
^ Приватизация жилья
Наследование имущества
Права потребителей
Трудовые отношения
Другие вопросы по гражданским делам
